当前位置: 首页 > 海事海商 > 光船租赁合同 >

项目的定额工期与合同工期分别指的是什么?建设工程合同工期延误怎么办?

2023-06-20 10:27:23 来源:法律解答网

一、项目的定额工期与合同工期有什么区别

定额工期是在一定的经济和社会条件下,在一定时间内由建设行政主管部门制订并发布项目建设所消耗的时间标准。定额工期具有一定的法规性。对具体建设项目的建设工期确定具有指导意义,体现了合理建设工期,反映了一定时期国家、地区或部门不同建设项目的建设和管理水平。

合同工期是在定额工期的指导下,由工程建设的承发包双方根据项目建设的具体情况,经招标投标或协商一致后在承包合同书中确认的建设工期。合同工期一经鉴定,对合同双方都具有强制性约束作用,受到国家经济合同法的保护和制约。

二、建设工程合同工期延误怎么办

在施工实践当中,我们经常会碰到工期延误的情况,其实在特定的情况下工期是可以允许顺延的,而造成工期顺延的情况也是比较多的。建设工程合同工期延误时可以合法顺延的情况:

1、工程量增加;

2、发包人变更设计;

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;

4、发包人未按约支付工程款;

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;

6、工程质量鉴定;

7、不可抗力或其他因素。

保证按合同约定时间竣工是施工单位的主要合同义务之一,实际竣工时出现工期延误而又无合法免责事由的,施工单位就需要承担工期延误的法律责任。

三、工程合同工期顺延情形

1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。

2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。

3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

4、发包人未按合同约定支付工程款的。

5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

6、设计变更,导致工程量增加的。

7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。

9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。

11、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。

12、非承包人原因而发包人要求停工的。

13、非承包人原因而监理单位指令停工的。

14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结合格的。

15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。

16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。

17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。

18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。

19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。

20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

标签: 项目的定额工期与合同工期 工程合同工
最近更新
15037178970
婚姻法
天天最资讯丨公司办理食品经营许可证需要哪些材料?
网购受骗怎么办?中华人民共和国消费者权益保护法第四十六条内容是什么?
今头条!工伤赔偿是如何规定的?劳务派遣法律关系也是一种劳动关系吗?
交通事故中的民事纠纷怎么处理?车祸全责还用请律师辩护吗?
一般遗产赠与有哪些条件?赠与合同的撤销权如何规定的?
全球快报:涉外收养关系如何解除?涉外收养关系解除的条件是什么?
热点!行政许可听证收费吗?行政处罚听证机关的义务是什么?
民事债权纠纷可以不请律师吗 律师官司输了还收费吗? 天天观察
假释由公安机关执行吗?假释是什么意思? 今日视点
商标注册是无形资产吗?商标注册流程费用是怎样的? 天天关注
知识纠纷
1 劳动仲裁有什么程序?如何确定劳动争议的诉请范围?劳动仲裁中止审理期限是怎么回事?
2 国企加班严重且无加班费怎么办(怎么算加班费)
3 包办婚姻的彩礼如何分割?包办婚姻的处理方式是什么?_天天报道
4 最新资讯:怎么处理女生打架事件?打架致人轻伤如何赔偿?
5 当前简讯:实践中债权转让的意义有哪些?债权人的代位权是什么?
6 解除合伙协议的条件是什么?签合伙协议注意事项有哪些?
7 烈士遗孀可以改嫁吗?烈士遗孀享有哪些待遇?
8 热点评!土地租赁合同违约金用什么方法计算?土地租赁合同解除的情形有哪几种?
公司法
即时看!销售费用的分类都有哪些?固定性销售费用是指什么?
起诉个人需要补充被告身份信息吗?托运者向法院进行物流诉讼需要做哪些准备工作?-世界热议
有几种夫妻共同债务的认定标准?婚前债务如何确立? 快播报
结婚证丢了怎么离婚?结婚证两本丢了能直接离婚吗?
法律规定如何取证重婚罪?重婚罪取证的做法有哪些?
重婚罪累犯有什么构成依据?一般累犯和特殊累犯有哪些区别? 环球新消息
工程建设项目合同变更的情况有哪些?工程合同变更程序是怎样的?-全球快消息
环球观察:举报餐饮店怎么举报?12315食品异物赔偿标准是什么?
个体工商户营业执照的有效期是永久的吗?
民事纠纷起诉对个人有什么影响?民事纠纷起诉流程和费用是什么? 环球热资讯
合同法
办二胎准生证需要什么证件?计划生育服务管理的决定第八条内容是什么? 热点在线

2023-06-20

再犯和累犯有什么区别?再犯怎样进行认定?_焦点热闻

2023-06-19

每日速递:行政处罚怎么消除记录?行政处罚算是有污点吗?

2023-06-19

上市公司分红方式有哪几种?上市对员工有什么好处? 天天新资讯

2023-06-19

什么情况下可以进行赔偿惩罚?惩罚性赔偿的适用法规有哪些? 全球焦点

2023-06-19

世界视点!滥用职权罪的直接客体是谁?玩忽职守罪和滥用职权罪的主体一样吗?

2023-06-16

劳动纠纷
办二胎准生证需要什么证件?计划生育服务管理的决定第八条内容是什么? 热点在线
再犯和累犯有什么区别?再犯怎样进行认定?_焦点热闻
每日速递:行政处罚怎么消除记录?行政处罚算是有污点吗?
上市公司分红方式有哪几种?上市对员工有什么好处? 天天新资讯
什么情况下可以进行赔偿惩罚?惩罚性赔偿的适用法规有哪些? 全球焦点
世界视点!滥用职权罪的直接客体是谁?玩忽职守罪和滥用职权罪的主体一样吗?

法律解答网版权所有 2005-2022 备案号:京ICP备2022016840号-61  联系邮箱:920 891 263@qq.com